Постановление администрации МО город Краснодар от 24.06.2016 N 2645
(ред. от 26.10.2016)
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 15.11.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2016 г. N 2645

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ СПОРТИВНОГО
И ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар от 02.09.2016 N 4033,
от 26.10.2016 N 5133)	

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 02.09.2016 N 4033)
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар (прилагается).
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар К.Ю. Семернина.

Глава муниципального
образования город Краснодар
В.Л.ЕВЛАНОВ

Утвержден
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 24 июня 2016 г. N 2645

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ
И УСТАНОВКОЙ СПОРТИВНОГО И ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар от 02.09.2016 N 4033,
от 26.10.2016 N 5133)	

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар (далее - Порядок) определяет процедуру и условия предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования (далее - Субсидия) в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 02.09.2016 N 4033)

Раздел II

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Учреждение - муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз", осуществляющее перечисление Субсидии и выполняющее функции контроля за целевым использованием Субсидии;
детское игровое оборудование - оборудование, предназначенное для игр и активного отдыха на открытых детских игровых площадках детей разных возрастов, проживающих в многоквартирном доме, включая покрытие детской игровой площадки (далее - объект благоустройства);
спортивное оборудование - оборудование, предназначенное для проведения спортивных занятий, занятий спортом или физической культурой граждан всех возрастных групп, проживающих в многоквартирном доме (далее - объект благоустройства).
Главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) - департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар.
(абзац введен Постановлением администрации МО город Краснодар от 02.09.2016 N 4033)

Раздел III

КАТЕГОРИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

3. Право на получение Субсидии имеют юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в случае, если такие требования предусмотрены жилищным законодательством Российской Федерации (управляющие организации, товарищества собственников жилья, либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы) (далее - Получатели).
Субсидия не предоставляется, в случае если собственниками помещений в многоквартирном доме выбран способ непосредственного управления.
(п. 3 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 26.10.2016 N 5133)

Раздел IV

ЦЕЛИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

4. Субсидии предоставляются Получателям из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее - местный бюджет) или краевого бюджета в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой объектов благоустройства на территории муниципального образования город Краснодар.
(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 26.10.2016 N 5133)
Информационно-аналитическое управление администрации муниципального образования город Краснодар размещает информацию о порядке предоставления Субсидии и примерные формы документов в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар.
5. Предоставление Субсидий осуществляется в безналичной форме на безвозмездной и безвозвратной основе.
6. Субсидии перечисляются Получателям в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в местном бюджете на текущий финансовый год с учетом фактического поступления средств из краевого бюджета на указанные цели.
(п. 6 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 02.09.2016 N 4033)
7. Для получения Субсидий Получатели представляют в Учреждение следующие документы:
1) заявку на получение Субсидий в простой письменной форме, подписанную уполномоченным лицом Получателя;
2) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
(пп. 2 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 26.10.2016 N 5133)
3) копию устава Получателя;
4) копию свидетельства ИФНС РФ о постановке на налоговый учет;
5) утратил силу. - Постановление администрации МО город Краснодар от 26.10.2016 N 5133;
6) копию кадастрового паспорта на участок (при условии, что земельный участок образован, поставлен на государственный кадастровый учет и находится в общедолевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме), заверенную Получателем;
7) протокол (решения) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку, содержащий сведения:
об установке объекта благоустройства, видах, объеме и стоимости планируемых работ;
об определении места расположения объекта благоустройства;
о включении Получателем в состав общего имущества многоквартирного дома спортивного и детского игрового оборудования после сдачи объекта благоустройства в эксплуатацию, о дальнейшем содержании, обслуживании и демонтаже за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме;
о локальном сметном расчете на виды работ по приобретению и установке объекта благоустройства, составленном в соответствии с законодательством и нормативно-техническими документами.
(пп. 7 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 02.09.2016 N 4033)
7.1. В случае если земельный участок под многоквартирным домом, находящимся в управлении юридического лица, подавшего заявку на получение Субсидии, не образован и не поставлен на кадастровый учет, Учреждение направляет в департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар запрос о предоставлении сведений о возможности размещения спортивного и детского игрового оборудования. Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар в течение 7 календарных дней направляет в Учреждение соответствующие сведения.
(п. 7.1 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 02.09.2016 N 4033)
8. Заявки на получение Субсидий принимаются до 1 ноября текущего года при наличии предусмотренных в местном бюджете бюджетных ассигнований.
(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 02.09.2016 N 4033)
9. Учреждение в течение 5 календарных дней передает пакет документов, представленный Получателем, в комиссию по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой объекта благоустройства на территории муниципального образования город Краснодар (далее - Комиссия).
10. Утратил силу. - Постановление администрации МО город Краснодар от 26.10.2016 N 5133.

Раздел V

ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

11. Для оценки представленных документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии в администрации муниципального образования город Краснодар создаются комиссии по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар (далее - Комиссия в соответствующих падежах).
12. Комиссии формируются на коллегиальной основе.
Каждую Комиссию возглавляет председатель, являющийся заместителем директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Департамент). Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, несет ответственность за выполнение возложенных на нее функций.
Председатель Комиссии имеет заместителя.
В состав каждой Комиссии входят представители Департамента, представители Уполномоченного органа и депутат городской Думы Краснодара по соответствующему избирательному округу, на территории которого расположены многоквартирные дома, по которым поданы заявки на получение Субсидии. Депутаты городской Думы Краснодара являются сопредседателями Комиссий.
Персональный состав Комиссий утверждается главой муниципального образования город Краснодар.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя.
13. Утратил силу. - Постановление администрации МО город Краснодар от 26.10.2016 N 5133.
14. Комиссия:
1) осуществляет проверку представленных Получателем документов;
2) осуществляет проверку соответствия Получателя требованиям пункта 3 раздела III настоящего Порядка;
3) принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Субсидии.
15. Комиссия правомочна принимать решения при участии в заседании не менее двух третьих от общего числа ее членов. Решение Комиссией принимается не позднее 20 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пунктах 7, 7.1 раздела IV настоящего Порядка, простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал сопредседатель Комиссии.
Решение Комиссии оформляется секретарем Комиссии в виде протокола.
В случае принятия решения о предоставлении Субсидии в протоколе заседания Комиссии указывается: Получатель, адрес расположения многоквартирного дома, вид, объем, стоимость планируемых работ по приобретению и установке объекта благоустройства и наименование подрядной организации (при наличии в протоколе решения общего собрания собственников помещений), обеспечивающей поставку и установку объекта благоустройства.
16. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Учреждение:
в течение пятнадцати календарных дней с момента подписания протокола, указанного в пункте 12 раздела IV настоящего Порядка, заключает соглашение о предоставлении Субсидий с Получателем по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - Соглашение).
Обязательным условием предоставления Субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие Получателя на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета, предоставившим Субсидию, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 02.09.2016 N 4033)
в течение семи календарных дней с момента подписания Соглашения заключает договор на выполнение подрядных работ по поставке и установке объекта благоустройства с Получателем и подрядной организацией согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (за исключением случаев заключения договора на выполнение подрядных работ по поставке и установке объекта благоустройства по результатам открытого конкурса).
Если сумма работ по выполнению подрядных работ по поставке и установке объекта благоустройства составляет 500 тысяч рублей и более, привлечение подрядной организации для выполнения работ по поставке и установке объекта благоустройства осуществляется Получателем путем проведения открытого конкурса в порядке, предусмотренном приложением N 3 к настоящему Порядку.
17. Получателю отказывается в предоставлении Субсидии в следующих случаях:
несоответствия требованиям, установленным пунктом 3 раздела III настоящего Порядка;
непредставления либо представления не в полном объеме документов, указанных в пунктах 7, 7.1 раздела IV настоящего Порядка;
выявления намеренного завышения стоимости работ по поставке и установке объекта благоустройства;
отсутствия бюджетных ассигнований в местном бюджете.

Раздел VI

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ

18. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Учреждение письменно извещает Получателя о принятом решении с указанием причин отказа в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения.
19. Отказ в предоставлении Субсидии может быть обжалован Получателем путем подачи соответствующего заявления заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного движения и жилищным вопросам.
20. Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования город Краснодар координирующим работу по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного движения и жилищным вопросам, или уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. По результатам рассмотрения заявления принимается решение о предоставлении заявителю Субсидии либо об отказе в удовлетворении заявления.
21. Получатель вправе обжаловать отказ в предоставлении Субсидии в судебном порядке.

Раздел VII

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ СУБСИДИИ

22. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на Учреждение.
23. Главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования Получателем, а также осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий Получателями, которая включает в себя:
проверку документов, подтверждающих расходование Субсидий Получателем на цели и в сроки, предусмотренные Договором;
проверку возврата неиспользованных либо использованных не по целевому назначению Субсидий.
24. Органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий Получателем.

Раздел VIII

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

25. Ответственность за нецелевое использование Субсидий, за недостоверность представляемых сведений (документов) либо представление подложных документов, необходимых для получения Субсидии, возлагается на Получателя.
Учреждение прекращает предоставление Субсидий в случаях возбуждения в отношении Получателя дела о несостоятельности (банкротстве), реорганизации Получателя, нецелевого использования Субсидий либо представления недостоверных сведений (документов), подложных документов Получателем, неисполнения в установленные сроки условий договора на приобретение и выполнение подрядных работ по установке объекта благоустройства на территории муниципального образования город Краснодар.
26. Субсидии подлежат возврату в местный бюджет не позднее 30 календарных дней со дня получения Получателем уведомления о возврате Субсидий от Учреждения в случаях:
установления факта представления Получателем недостоверных сведений (документов), подложных документов;
установления факта нецелевого использования Субсидий;
при образовавшейся экономии;
при невыполнении Получателем условий по перечислению Субсидий, установленных Соглашением;
при неиспользовании Субсидий в отчетном финансовом году.
Сроки и порядок возврата средств краевого бюджета, имеющих целевое назначение, предоставленных из краевого бюджета, определяются министерством финансов Краснодарского края.
(абзац введен Постановлением администрации МО город Краснодар от 02.09.2016 N 4033)
27. В случае отказа Получателя от возврата Субсидии в местный бюджет Учреждение принимает меры по взысканию Субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
28. Главный распорядитель средств местного бюджета и органы государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют проверку соблюдения Получателями условий, целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 02.09.2016 N 4033)

Директор департамента городского хозяйства
и топливно-энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар
Е.В.ЗИМЕНКО

Приложение N 1
к Порядку
предоставления субсидий
в целях возмещения затрат,
связанных с приобретением и установкой
спортивного и детского оборудования
на территории муниципального
образования город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 02.09.2016 N 4033)	

                                СОГЛАШЕНИЕ
           о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат,
  связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового
   оборудования на территории муниципального образования город Краснодар

г. Краснодар                                     "____" ____________20 ____

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз", именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице _________________________, действующего на основании ____________________________________________________________________,
с одной стороны и, ________________________________________, именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Раздел I

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения Сторон по предоставлению Учреждением Получателю субсидии в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар (далее - Субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год с учетом фактического поступления средств из краевого бюджета на указанные цели.

Раздел II

РАЗМЕР, СРОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3. Размер Субсидии определяется в соответствии с локальным сметным расчетом на виды работ, указанные в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, составленным в соответствии с законодательством и нормативно-техническими документами, и составляет __________________ рублей.
4. Предоставление Субсидии осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на счет Получателя через лицевой счет Учреждения.
5. Учреждение перечисляет Получателю денежные средства в размере _______ процентов от размера Субсидии, но не более 30 (тридцати) процентов от размера Субсидии, в течение 10 дней со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения.
Окончательный расчет производится с Получателем в течение 30 дней со дня представления Учреждению счета на оплату, акта установки оборудования, товарной накладной формы (ТОРГ-12) и (или) подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Расчет с Подрядчиком за выполненные по договору работы осуществляется Получателем с письменного согласия Учреждения.

Раздел III

ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ

6. Получатель обязуется:
соблюдать условия настоящего Соглашения, Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар (далее - Порядок);
использовать Субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
при осуществлении Учреждением проверок результатов выполненных работ по установке спортивного и детского игрового оборудования назначить своего представителя, обеспечить доступ для осмотра произведенных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования, представлять в ходе проверки документы и информацию, запрашиваемые Учреждением;
в сроки, установленные Учреждением, устранять нарушения, выявленные в ходе проверок результатов выполненных работ по установке спортивного и детского игрового оборудования;
в случаях и в сроки указанные в настоящем Соглашении возвратить полученную Субсидию в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар);
в течение 10 календарных дней с момента перечисления средств по договору поставки и выполнения подрядных работ по установке спортивного и детского игрового оборудования представлять реестр платежных поручений с приложением платежных поручений в адрес Учреждения;
Получатель дает согласие на осуществление департаментом городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар и управлением финансового контроля администрации муниципального образования город Краснодар в пределах установленной законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края компетенции проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

Раздел IV

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

7. Уполномоченный орган обязуется:
осуществлять проверки целевого использования Получателем средств Субсидии;
результаты проверок оформлять актами и доводить до сведения Получателя.
8. Уполномоченный орган прекращает предоставление Субсидии в случаях возбуждения в отношении Получателя дела о несостоятельности (банкротстве), реорганизации Получателя, представления Получателем недостоверных сведений (документов), подложных документов, нецелевого использования Субсидии, неисполнения в установленные сроки условий договора на выполнение подрядных работ по установке спортивного и детского игрового оборудования.

Раздел V

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за несоблюдение условий Порядка, настоящего Соглашения.
10. Средства Субсидии подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения Получателем уведомления о возврате Субсидии от Уполномоченного органа в случаях:
установления факта представления Получателем недостоверных сведений (документов), подложных документов;
установления факта нецелевого использования Субсидии;
при образовавшейся экономии;
при невыполнении Получателем условий по перечислению Субсидий, установленных Соглашением;
при неиспользовании Субсидий в отчетном финансовом году.
Сроки и порядок возврата средств краевого бюджета, имеющих целевое назначение, предоставленных из краевого бюджета, определяются министерством финансов Краснодарского края.

Раздел VII

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

11. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до ______________________.
12. Изменений условий настоящего соглашения оформляется дополнительным соглашением, подписываемым сторонами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Раздел VIII

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уполномоченный орган                            Получатель

Приложение N 2
к Порядку
предоставления субсидий
в целях возмещения затрат,
связанных с приобретением и установкой
спортивного и детского оборудования
на территории муниципального
образования город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 26.10.2016 N 5133)	

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.	
ДОГОВОР N _______
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И УСТАНОВКЕ
СПОРТИВНОГО И ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

_______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________ _______, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, и муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз", именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице ______________________________________, действующего на основании ________________, с третьей стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Раздел I

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Подрядчик обязуется поставить спортивное и детское игровое оборудование (далее - объект благоустройства) согласно Спецификации (приложение к настоящему договору), выполнить работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, по адресу: __________________________ в соответствии с локальным сметным расчетом на виды работ по приобретению и установке объекта благоустройства, утвержденным протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, выполненным программным комплексом "ГРАНД - Смета" и предоставленным в печатном и электронном видах (далее - Сметная документация), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Заказчик обязуется принять объект благоустройства и оплатить выполненную Подрядчиком работу за счет средств субсидии в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар (далее - Субсидия).
1.2. Сроки работ, выполняемые Подрядчиком:
Начало работ: ________________________________________________________
Окончание работ: _____________________________________________________

Раздел II

ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2. Общая цена настоящего Договора определяется в соответствии со Спецификацией и Сметной документацией и составляет: ________ (______) рублей ____ копеек.
Стоимость элементов составляет ________ (______) рублей ____ копеек.
Стоимость работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства составляет ________ (______) рублей ____ копеек.
2.1. Цена настоящего Договора является твердой и определена на весь срок его исполнения, не подлежит изменению в ходе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.2. Цена настоящего Договора может быть снижена без изменения предусмотренных количества, объема работ, качества выполняемой работы и иных условий настоящего Договора.
2.3. По предложению Заказчика допускается увеличение предусмотренного настоящим Договором количества элементов, объема работ, но не более чем на ___________ процентов, или уменьшение предусмотренного настоящим Договором количества элементов, объема работ, но не более чем на ___________ процентов.
В цену настоящего Договора включены все расходы Подрядчика по выполнению работ, амортизации оборудования, стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам, стоимость установки, расходы на упаковку и погрузку в месте отправления, доставку до места нахождения, разгрузку в месте доставки, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.4. Перечисление денежных средств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчику осуществляется после представления им счета на оплату, акта установки оборудования, товарной накладной формы (ТОРГ-12) и (или) подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Заказчиком в течение 7 дней после предоставления Субсидии Учреждением.

Раздел III

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Осуществить поставку элементов в количестве и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.
3.1.2. Представить паспорт с инструкцией по эксплуатации, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России.
3.1.3. Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию объект благоустройства в срок ________________ с даты уведомления Заказчика о готовности к проведению работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства.
3.1.4. Обеспечить выполнение работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в полном соответствии со Сметной документацией, требованиями СНиП, ТУ, а также стандартами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Обеспечить соответствие объекта благоустройства СНиПам, ГОСТам, а также стандартами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Выполнить все работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, сдать соответствующие документы выполненных работ по объекту благоустройства Заказчику в установленный настоящим Договором срок.
3.1.7. При осуществлении работ соблюдать требования действующего трудового законодательства Российской Федерации, законодательства по охране окружающей среды, по пожарной безопасности.
3.1.8. Соблюдать санитарно-технические нормы, в том числе:
строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком;
осуществлять ежедневную уборку и вывоз строительных отходов (мусора) с объекта благоустройства после проведения работ;
размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей;
после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние: убрать строительные отходы (мусор) и т.д.
3.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства указания от Заказчика, если они не представляют собой вмешательство в деятельность Подрядчика.
3.1.10. За свой счет и своими силами в срок устранять выявленные недостатки как в период проведения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, так и в течение гарантийного срока.
3.1.11. Своевременно письменно информировать Заказчика:
о возможных неблагоприятных для него последствиях выполнения условий настоящего Договора;
о выявленных неучтенных в Сметной документации работах по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства и необходимости проведения дополнительных работ;
об увеличении сметной стоимости работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства;
о выявленных дефектах Сметной документации;
об окончании работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства.
3.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в пределах сумм, установленных Сметной документацией.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Принять и оплатить элементы и выполненные работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, при отсутствии замечаний.
3.3.2. Оплатить выполненную Подрядчиком работу по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.3.3. Предоставить доступ Подрядчику к электроэнергии, водоснабжению для выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
3.3.4. До начала работ предоставить земельный участок, подготовленный для производства работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства.
3.3.5. Принять окончательный результат выполненных работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в течение трех дней с даты письменного уведомления Подрядчиком об окончании работ, предусмотренных настоящим Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, контролировать ход и качество выполняемых ими работ, соблюдение сроков их выполнения, качество предоставленных Подрядчиком материалов.
3.4.2. При обращении Подрядчика, согласовать места складирования строительных отходов (мусора); строительные материалы, используемые для выполнения работ.
3.4.3. Отказаться от принятия результатов работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства Подрядчика и потребовать возмещения убытков в полном объеме:
в случае выявления существенных недостатков объекта благоустройства;
в случае существенных неустранимых недостатков в работе Подрядчика;
несанкционированного изменения Подрядчиком состава работ и материалов;
по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Учреждение обязуется:
3.5.1. Осуществлять проверки целевого использования Заказчиком средств Субсидии, в том числе проводить осмотр выполненных работ, с последующим подписанием актов.
3.5.2. Результаты проверок оформлять актами и доводить до сведения Заказчика.
3.6. Учреждение вправе:
3.6.1. В любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качество предоставленных Подрядчиком материалов, оборудования, путем проведения выездных проверок, составления акта о выявленных недостатках в работах и иными методами, не оговоренными в настоящем Договоре, но не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.
3.6.2. Требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и исправления, некачественно выполненных работ по установке объекта благоустройства в установленные сроки.
3.6.3. Требовать замены элементов объекта благоустройства, не соответствующих Спецификации, а также требованиям СНиПов, ГОСТов, а также стандартам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
3.6.4. Осуществлять контроль за своевременным устранением Подрядчиком недостатков и дефектов работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации объекта благоустройства и его элементов.

Раздел IV

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

4. Подрядчик гарантирует:
соответствие объекта благоустройства СНиПам, ГОСТам, а также стандартам, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
выполнение всех работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в полном объеме и в сроки, определенные настоящим Договором;
качество выполнения всех работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в соответствии со Сметной документацией и действующими нормами;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, при приемке работ или в период гарантийной эксплуатации объекта благоустройства;
нормальное функционирование элементов и объекта благоустройства при его нормальной эксплуатации;
качество предоставленных им материалов, оборудования и наличие к ним предусмотренных условиями настоящего договора сертификатов качества, санитарных паспортов.
4.1. Гарантия качества на работы, выполненные Подрядчиком, в том числе используемые им материалы, устанавливается сроком на 24 месяца, с момента сдачи результата работ по акту приема-передачи выполненных работ.
4.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта благоустройства, его элементов до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.
4.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
4.4. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы объекта благоустройства и работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
4.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Учреждение (или Заказчик) назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера.

Раздел V

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5. В соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме N _____ по ул. _______________________ в г. Краснодаре, оформленным протоколом от _______ N ___, установленное в рамках настоящего договора спортивное и детское игровое оборудование переходит в общую долевую собственность собственников помещений многоквартирного дома N____ по ул. ___________________ в г. Краснодаре после подписания Сторонами акта установки оборудования и акта выполненных работ по форме N КС-2.
5.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или порчи элементов и объекта благоустройства во время проведения работ по установке и вводу объекта благоустройства в эксплуатацию.

Раздел VI

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6. Настоящим Договором устанавливается следующий порядок приемки-сдачи выполненных Подрядчиком работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства:
6.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности объекта благоустройства к сдаче в результате исполнения обязательств по настоящему Договору, обязан в течение трех рабочих дней приступить к его приему;
6.2. Сдача работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства Подрядчиком оформляется актом установки оборудования, актом о приемке выполненных работ по форме N КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, товарной накладной по форме N ТОРГ-12, которые подписываются Сторонами настоящего Договора.
6.3. Работа считается принятой с момента подписания Сторонами акта установки оборудования, акта о приемке выполненных работ по форме N КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, товарной накладной по форме N ТОРГ-12.

Раздел VII

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7. Ответственность Заказчика:
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).
7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается в размере ____(___)% от цены настоящего Договора в виде фиксированной суммы и составляет ____ рублей ____ копеек.
7.4. Ответственность Подрядчика:
7.4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных обязательств, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей цены настоящего Договора.
7.4.3. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, и устанавливается в размере ____(____)% от общей цены настоящего Договора в виде фиксированной суммы и составляет __________ рублей _______ копеек.
7.4.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Оплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору в натуре.
За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если Заказчиком обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки в соответствии с замечаниями, действующими нормами и правилами, ГОСТами. При неустранении Подрядчиком недостатков Заказчик вправе для исправления некачественно оказанных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
7.4.5. В случае превышения Подрядчиком объемов, количества элементов, количества и стоимости работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, произошедшего по вине Подрядчика, затраты, связанные с таким превышением, возмещаются Подрядчиком за свой счет.
7.4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения элементов и результата работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, выполняемых Подрядчиком, до их приемки в установленном настоящим Договором порядке, несет Подрядчик.
7.4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел VIII

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ

8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие в момент полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
8.1. Любые изменения, дополнения, соглашения к настоящему Договору являются действительными в случае, если они изложены в письменной форме и подписаны Сторонами по настоящему Договору.
8.2. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение договорных обязательств.

Раздел IX

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются соглашением Сторон (или протоколом) в письменном виде, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае недостижения согласия путем переговоров споры между Сторонами разрешаются путем направления претензии одной Стороной настоящего Договора другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 календарных дней с момента ее получения.
9.1. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении места нахождения или банковских реквизитов, произошедших в период действия настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.3. Во всем ином, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел X

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик                 Подрядчик               Учреждение
________________         ________________        __________________
________________         ________________        __________________

Приложение N 3
к Порядку
предоставления субсидий
в целях возмещения затрат,
связанных с приобретением и установкой
спортивного и детского оборудования
на территории муниципального
образования город Краснодар

ПОРЯДОК
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И УСТАНОВКЕ СПОРТИВНОГО
И ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Раздел I

УЧАСТНИКИ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР

1. Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения подрядных работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования (далее - Порядок) регулирует отношения по привлечению подрядных организаций для выполнения подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования (далее - подрядные работы) и применяется в случае, если сумма подрядных работ составляет 500 тысяч рублей и более. Привлечение подрядных организаций для выполнения подрядных работ путем проведения открытого конкурса (далее - конкурса) осуществляется юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими управление многоквартирными домами: управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы, или иные специализированные потребительские кооперативы (далее - Заказчик).
2. Заказчик осуществляет следующие функции:
а) определяет предмет и сроки проведения открытого конкурса;
б) утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения подрядных работ;
в) участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения подрядных работ;
г) совместно с организатором открытого конкурса отвечает на вопросы участников открытого конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения открытого конкурса;
д) заключает договор подряда на выполнение подрядных работ с победителем конкурса;
е) осуществляет приемку выполненных работ.
3. Организатором конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения подрядных работ является управление закупок администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Организатор конкурса).
4. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
в порядке, установленном разделом II настоящего Порядка, размещает извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (далее - сайт);
назначает представителя Организатора по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты);
через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости Заказчика;
при необходимости совместно с Заказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса;
осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;
предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников конкурса и участвует через своего представителя в этой процедуре;
предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует в работе конкурсной комиссии;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и размещение на сайте в порядке, установленном разделом II настоящего Порядка;
организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).
5. Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар (далее - МКУ "Горжилхоз") разрабатывает и осуществляет подготовку конкурсной документации на основании Порядка и передает ее на утверждение Заказчику в соответствии с Типовой конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на выполнение работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.
6. Участниками конкурса являются организации, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие требованиям, установленным конкурсной документацией.

Раздел II

ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОНКУРСЕ

7. Официальная информация о конкурсе на выполнение подрядных работ (извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования (далее - Извещение о проведении конкурса) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуются Организатором конкурса на сайте.
8. По решению Организатора конкурса информация о проведении конкурса размещается в средствах массовой информации либо дополнительно распространяется участниками на участие в конкурсе на выполнение подрядных работ путем индивидуальной адресной рассылки.

Раздел III

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

9. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе на выполнение подрядных работ указываются в конкурсной документации.
10. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесения участником на участие в конкурсе на выполнение подрядных работ на счет Организатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.
Под начальной (максимальной) ценой договора подряда здесь и далее понимается указанная в протоколах заседания комиссии по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар, стоимость по выполнению подрядных работ, уменьшенная на предусмотренные сметой расходы на оплату работ по строительному контролю.
11. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные Организатором конкурса, а также изменения к ним, хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной конкурсной документации несет Организатор конкурса.
12. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном Положением о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар, согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
13. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 30 календарных дней после размещения информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса.
14. В случае внесения изменений в конкурсную документацию Организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 календарных дней. Организатор конкурса не позднее чем за 5 календарных дней до новой даты вскрытия конвертов размещает извещение о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.
15. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее допускаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.
16. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:
наименование участника открытого конкурса;
должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;
наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);
предлагаемые участниками открытого конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ);
другая информация на усмотрение Организатора конкурса.
17. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.
18. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования (по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку).
19. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе на выполнение подрядных работ, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования (по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку).
20. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в течение 10 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар.
21. Договор на выполнение подрядных работ заключается с победителем конкурса в течение 10 календарных дней с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.
22. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора на выполнение подрядных работ или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар). В этом случае Заказчик заключает договор на выполнение подрядных работ с участником, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.
23. Если участник, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора на выполнение подрядных работ или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора на выполнение подрядных работ, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар). В этом случае проводится повторный конкурс.
24. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;
если всем участникам отказано в допуске к участию в открытом конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;
если к открытому конкурсу допущена только одна заявка на участие в открытом конкурсе.
25. В случае если к открытому конкурсу допущена только одна заявка, открытый конкурс признается несостоявшимся и договор на выполнение подрядных работ заключается с участником открытого конкурса, подавшим эту заявку. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
26. В случае если по итогам открытого конкурса цена договора на выполнение подрядных работ по конкретному дому определена в размере, меньшем чем начальная (максимальная) цена, указанная в конкурсной документации (в том числе по причине использования победителем конкурса упрощенной системы налогообложения), сэкономленные средства направляются на приобретение и установку иного спортивного и детского игрового оборудования.
При направлении средств экономии на приобретение и установку иного спортивного и детского игрового оборудования, открытый конкурс по отбору подрядных организаций проводится в общем порядке с условием завершения всех ремонтных работ в установленные сроки.

Приложение N 1
к Порядку
привлечения подрядных организаций
для выполнения подрядных работ
по приобретению и установке спортивного
и детского игрового оборудования

                                 ИЗВЕЩЕНИЕ
     о проведении открытого конкурса на выполнение подрядных работ по
   приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования

Дата публикации извещения: ________________________________________________
Предмет  конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования.
Адрес объекта благоустройства: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
Предмет договора: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заказчик __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное
                              лицо заказчика)
Организатор конкурса ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо
                          организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда: ___________________________
___________________________________________________________________ рублей,
Начало работ: _____________________________________________________________
Срок  подачи  заявок  на участие в конкурсе: началом срока подачи заявок на
участие  в  конкурсе  является  день,  следующий  за днем опубликования или
размещения на официальном сайте настоящего извещения о проведении конкурса.
Прием  заявок на участие в конкурсе прекращается в день начала рассмотрения
заявок в ______________ часов;
Официальный Интернет-сайт для публикации
___________________________________________________________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _________________________
___________________________________________________________________________
Приложение:
          конкурсная документация, размещаемая на сайте в сети и
          Интернет:
          1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы
          документов;
          2) Техническая и сметная документация: __________________________
          _________________________________________________________________
                          (перечислить документы)
          3) Договор подряда (проект).

Приложение N 2
к Порядку
привлечения подрядных организаций
для выполнения подрядных работ
по приобретению и установке спортивного
и детского игрового оборудования

                                 ПРОТОКОЛ
      вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
   выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и
                      детского игрового оборудования

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                   (наименование работ, объект и адрес)

_____________________________________                  ____________________
(место проведения вскрытия                                   (дата)
        конвертов)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии _____________________________________________________
Секретарь комиссии ________________________________________________________
Члены комиссии ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
__________________________________________________________________________,
Время начала вскрытия конвертов ___________________________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников
конкурса:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)
По  приглашению  организатора  конкурса  на  процедуре  вскрытия  конвертов
присутствовали
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ___________________
заявок.
До  вскрытия  конвертов  конкурсная  комиссия  зафиксировала,  что  они  не
повреждены  и  упакованы  способом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие
вложений.
Конкурсная  комиссия,  вскрыв  конверты,  установила,  что заявки поданы от
следующих организаций:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                 (наименование участника конкурса, адрес)
Конкурсная  комиссия  рассмотрела  конкурсные заявки на предмет определения
полномочий  лиц,  подавших  заявки,  а также соответствия конкурсных заявок
требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По  результатам  рассмотрения  заявок  конкурсная  комиссия  решила,  что к
участию в конкурсе допускаются следующие организации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
По  результатам  рассмотрения  заявок  конкурсная  комиссия  решила,  что к
участию в конкурсе не допускаются следующие организации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии __________________________________________
Члены конкурсной комиссии _________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                 (подписи)

Приложение
к протоколу
вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
для выполнения подрядных работ
по приобретению и установке
спортивного и детского игрового
оборудования
от ______________

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

N п/п	Наименование участника, адрес	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника	Документ, подтверждающий внесение обеспечения	Информация о составе и квалификации работников	Документы, подтверждающие опыт работы	Нотариально заверенные копии учредительных документов	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации	Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц	Справка из налогового органа о размере задолженности	Цена конкурсной заявки	Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.													
2.													

Председатель конкурсной комиссии: ____________________________________

Приложение N 3
к Порядку
привлечения подрядных организаций
для выполнения подрядных работ
по приобретению и установке спортивного
и детского игрового оборудования

                                 ПРОТОКОЛ
      оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
    выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного
                     и детского игрового оборудования:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                   (наименование работ, объект и адрес)

________________________________________________         __________________
(место проведения оценки и сопоставления заявок)               (дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
___________________________________________________________________________
Секретарь комиссии:
___________________________________________________________________________
Члены комиссии:
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
На  процедуру  оценки  и  сопоставления  конкурсных заявок поступили заявки
следующих участников конкурса:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                 (наименование участника конкурса, адрес)
Оценка  заявок  проведена  конкурсной комиссией по критериям, установленным
пунктом 6 конкурсной документации.
Результаты  оценки  заявок  по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения
работ" и "Квалификация" отражены в приложении к настоящему протоколу.
Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.
По   результатам  оценки  и  сопоставления  заявок  представленным  заявкам
присвоены следующие номера:
1. _______________________________________________________________________,
2. _______________________________________________________________________,
3. _______________________________________________________________________,
4. _________________________________________________________________ и т.д.
Победителем конкурса признана
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)
Организатору   конкурса  поручается:  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня
подписания  настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной
заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и
2 номера.

Председатель конкурсной комиссии: _________________________________________
Члены конкурсной комиссии: ________________________________________________
                                               (подписи)

Приложение
к протоколу
оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе
для выполнения подрядных работ
по приобретению и установке
спортивного и детского игрового
оборудования
от ______________

ОЦЕНКА ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ И ПОДКРИТЕРИЯМ

N п/п	Наименование участника	Дата и время регистрации заявки	Критерий "цена договора"	Критерий "срок выполнения работ"	Критерий "квалификация"	Итого	
					подкритерии	балл		
			рублей	балл	показатель	балл	опыт работы	штрафной балл	квалификация персонала	штрафной балл	соблюдение техники безопасности	штрафной балл	проигранные арбитражные дела	штрафной балл			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Председатель конкурсной комиссии: ___________________________
Члены конкурсной комиссии: __________________________________
                                         (подписи)

Приложение N 4
к Порядку
привлечения подрядных организаций
для выполнения подрядных работ
по приобретению и установке спортивного
и детского игрового оборудования

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И УСТАНОВКЕ
СПОРТИВНОГО И ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования (далее - Положение) определяет состав и функции конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования (далее - конкурсная комиссия). Конкурсная комиссия создается для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка или заявка) претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе (далее - участники конкурса), а также для определения победителя конкурса.
2. Состав конкурсной комиссии формируется и утверждается администрацией муниципального образования город Краснодар.
3. В состав комиссии включаются представители департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар, управления закупок администрации муниципального образования город Краснодар, муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз", управляющей организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющих надзор над проводимыми подрядной организацией работами.
Заказчик может включить в состав комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора за проводимыми подрядной организацией работами (при наличии). При осуществлении надзора за работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов благоустройства, организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.
В состав конкурсной комиссии может быть включен представитель некоммерческой организации, представляющий интересы потребителей результатов работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования.
4. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса.
5. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования;
осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы;
определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса.
6. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать от участников конкурса информацию, необходимую для осуществления работы комиссии.
7. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенном соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим Положением.
8. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии.
9. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее чем две третьих от ее состава, при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя Заказчика.
10. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
11. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии.
12. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):
руководит деятельностью комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач;
осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
13. Члены конкурсной комиссии:
участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии;
участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии.
14. Председатель и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках.
15. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
16. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.
17. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.

Приложение N 5
к Порядку
привлечения подрядных организаций
для выполнения подрядных работ
по приобретению и установке спортивного
и детского игрового оборудования

    Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на
   выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и
                      детского игрового оборудования

                                 Раздел I

                              ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1.  Предметом настоящего конкурса является право на заключение договора
на  выполнение  подрядных  работ  по приобретению и установке спортивного и
детского игрового оборудования (далее - договор подряда)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
              (наименование и адрес объекта благоустройства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                           (перечислить работы)
    2. Заказчиком является
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                         (наименование заказчика)
    3. Организатором конкурса является:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                   (наименование организатора конкурса)
    4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:
_______________________________________________________ рублей, в том числе
_______________________________________________________ НДС _______________
__________________ рублей.
    5.  Окончанием  срока  подачи  конкурсных  заявок  является  день и час
вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
часы работы: ______________________________________________________________
    6.  Вскрытие  конвертов  с конкурсными заявками будет произведено в ___
часов ___ минут "__" ____ 20 __ года по адресу:____________________________
___________________________________________________________________________
    На   процедуру   вскрытия  конвертов  приглашаются  представители  всех
претендентов  на  участие  в конкурсе. Полномочия представителя должны быть
подтверждены доверенностью.
    7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на
Интернет-сайте ____________________________________________________________
не  менее  чем  за 30 календарных дней до окончания срока подачи конкурсных
заявок.
    8. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.
___________________________________________________________________________
                     (предоставляют, не предоставляют)
    9.  В  случае  предоставления  участниками  конкурса обеспечения заявки
участники конкурса должны перечислить сумму в размере _____________________
___________________________________________________________________________
рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с
заявками на следующий счет:
___________________________________________________________________________
  (указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)
    10. Обеспечение исполнения договора в размере _________________________
от начальной (максимальной) цены договора подряда на сумму ________________
рублей.
    11. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на
Интернет-сайте ____________________________________________________________
в течение 10 календарных дней с даты вскрытия конвертов.
    12.  Договор  подряда  на  выполнение  работ  по  поставке  и установке
спортивного   и  детского  игрового  оборудования  с  победителем  конкурса
заключается  по  форме  согласно  приложению  N  1  к  настоящей конкурсной
документации   не   позднее   10  календарных  дней  с  даты  опубликования
результатов конкурса.
    13.  Требования к материалам и выполнению работ по поставке и установке
спортивного  и  детского  игрового  оборудования  определяются на основании
Технического    задания,   являющегося   неотъемлемой   частью   конкурсной
документации.
    14. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с
участниками конкурса:
___________________________________________________________________________
       (Ф.И.О., контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)

Раздел II

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

15. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами, в том числе по пени и штрафам;
участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1062.
16. В зависимости от вида работ в конкурсную документацию могут быть включены дополнительные, в том числе квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

Раздел III

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, ФОРМЕ И ПОРЯДКУ
ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

17. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:
а) описи входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 3 к настоящей конкурсной документации;
б) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность). В случае если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна также содержать доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью (при наличии печати) и подписанную руководителем по форме согласно приложению N 4 к настоящей конкурсной документации;
в) документа или копии документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);
г) документов или копий документов, подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям;
д) организационно-штатного расписания компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению N 5 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);
е) нотариально заверенных копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенных копий документов, удостоверяющих личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
ж) нотариально заверенных копий свидетельств о постановке на учет в налоговом органе;
з) нотариально заверенных копий свидетельств о государственной регистрации;
и) оригиналов или нотариально заверенных копий выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученных не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
й) оригинала справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки;
к) копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов благоустройства, выданное саморегулируемой организацией;
л) бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках участника на последнюю отчетную дату (формы N 1 и 2) либо декларации о доходах за последний отчетный период.
Все листы заявки на участие в конкурсе, включая входящие в ее состав документы, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью (при наличии печати) участника конкурса и подписана участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
18. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, являются основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
19. Представление документов, предусмотренных подпунктами "г - к" пункта 17 раздела III настоящей конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах, проводимых в данном муниципальном образовании в текущем финансовом году (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась администрация муниципального образования город Краснодар) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.
20. Конкурсная заявка представляется организатору конкурса в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса, номер лота.
21. Конкурсная заявка доставляется участником по почте, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 5 раздела I настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.
22. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью (при наличии печати) участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
23. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником, как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью (при наличии печати) участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

Раздел IV

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

24. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 9 раздела I настоящей конкурсной документации.
25. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в следующих случаях:
участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
победитель конкурса уклоняется от подписания договора подряда;
победитель конкурса не предоставил обеспечение исполнения договора.
26. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;
победителю конкурса - в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора подряда при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;
участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;
участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора.

Раздел V

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

27. Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение обязательств по договору в форме безотзывной банковской гарантии либо передачи Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения договора выбирается Подрядчиком самостоятельно.
Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере, указанном в пункте 10 раздела I настоящей конкурсной документации.
28. В случае если Подрядчиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме передачи денежных средств, то Подрядчик перечисляет денежную сумму, указанную в пункте 10 раздела I настоящей конкурсной документации, на отдельный счет Заказчика либо открывает вклад (депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права требования Заказчику. Обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику не позднее чем через 28 рабочих дней после даты исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору.
В случае нарушения Подрядчиком своих (всех, нескольких, одного) обязательств по договору обеспечение исполнения договора обращается в доход Заказчика в безакцептном порядке.
29. В случае если Подрядчиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то Подрядчик предоставляет безотзывную банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 10 раздела I настоящей конкурсной документации. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать ссылку на договор, путем указания Стороны договора, названия предмета и ссылки на основание заключения договора, указанное в преамбуле договора. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по договору Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента нарушения Подрядчиком обязательств по договору направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
30. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения обязательств по договору в размере и на условиях, предусмотренных настоящим разделом конкурсной документации.
31. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 10 календарных дней с даты подписания Сторонами Договора.

Раздел VI

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

32. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 13 раздела I настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение 2 рабочих дней со дня поступления.
33. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем размещения на сайте соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.
34. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе является несоответствие конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе:
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;
представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 17 раздела III настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;
несоответствие участника требованиям, установленным разделом II настоящей конкурсной документации;
превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;
представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений, а также в случае если предложенная участником в конкурсной заявке цена договора подряда (с учетом используемой системы налогообложения) меньше начальной (максимальной) цены договора, указанной в конкурсной документации, на 20 и более процентов.
35. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
36. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно разделу VII настоящей конкурсной документации.

Раздел VII

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

37. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;
2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.
38. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по четырем подкритериям:
а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);
г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).
39. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
40. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
40.1. Ранжирование заявок по критериям "цена договора" и "срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей.
40.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "цена договора" и "срок выполнения работ" в соответствии с таблицами N 1, 2 к настоящей конкурсной документации.

Таблица N 1

Балльная оценка
ранжированных заявок по критерию "Цена договора"

N	Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов	
1.	Цена договора	60	1	60	
			2	55	
			3	50	
			4	45	
			5	40	
			6	35	
			7	30	
			8	25	
			9	20	
			10	15	
			11	10	
			12	5	
			13 и более	0	

Таблица N 2

Балльная оценка ранжированных заявок
по критерию "Срок выполнения работ"

N	Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов	
1.	Срок выполнения	20	1	20	
			2	18	
			3	16	
			4	14	
			5	12	
			6	10	
			7	8	
			8	6	
			9	4	
			10	3	
			11	2	
			12	1	
			13 и более	0	

41. Выставление количества баллов заявкам по критерию "квалификация участника" осуществляется в соответствии с таблицей N 3.

Таблица N 3

Начисление штрафных баллов
по подкритериям критерия "Квалификация"

N	Критерий	Максимальное количество баллов	Подкритерии	Показатель подкритерия (ед.)	Количество штрафных баллов	
1.	Квалификация	20	Опыт работы (количество успешно завершенных <*> объектов-аналогов <**> за последний год)	2 и более	0	
				1	5	
				0	10	
			Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала <***>)	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет	0	
				2 и более с опытом работы более 5 лет	5	
				в остальных случаях	10	
			Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)	0	0	
				1	5	
				2 и более	10	
			Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года	0	0	
				1	5	
				2 и более	10	

--------------------------------
<*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.
<**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

В таблице N 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника".
42. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - подкритерию "Срок выполнения работ". При равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение N 1
к Типовой конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение подрядных работ
по приобретению и установке
спортивного и детского
игрового оборудования

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.	
ДОГОВОР N _______
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И УСТАНОВКЕ
СПОРТИВНОГО И ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

_______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________ _______, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Раздел I

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Подрядчик обязуется поставить спортивное и детское игровое оборудование (далее - объект благоустройства) согласно Спецификации (приложение к настоящему договору - не приводится), выполнить работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, по адресу: _____________________________ в соответствии с локальным сметным расчетом на виды работ по приобретению и установке объекта благоустройства, утвержденным протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, выполненным программным комплексом "ГРАНД - Смета" и предоставленным в печатном и электронном видах (далее - Сметная документация), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Заказчик обязуется принять объект благоустройства и оплатить выполненную Подрядчиком работу за счет средств субсидии в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар (далее - Субсидия).
1.2. Сроки работ, выполняемые Подрядчиком:
Начало работ: ________________________________________________________
Окончание работ: _____________________________________________________

Раздел II

ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2. Общая цена настоящего Договора определяется в соответствии со Спецификацией и Сметной документацией и составляет: ________ (______) рублей ____ копеек.
Стоимость элементов составляет ________ (______) рублей ____ копеек.
Стоимость работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства составляет ________ (______) рублей ____ копеек.
2.1. Цена настоящего Договора является твердой и определена на весь срок его исполнения, не подлежит изменению в ходе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.2. Цена настоящего Договора может быть снижена без изменения предусмотренных количества, объема работ, качества выполняемой работы и иных условий настоящего Договора.
2.3. По предложению Заказчика допускается увеличение предусмотренного настоящим Договором количества элементов, объема работ, но не более чем на ___________ процентов, или уменьшение предусмотренного настоящим Договором количества элементов, объема работ, но не более чем на ___________ процентов.
В цену настоящего Договора включены все расходы Подрядчика по выполнению работ, амортизации оборудования, стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам, стоимость установки, расходы на упаковку и погрузку в месте отправления, доставку до места нахождения, разгрузку в месте доставки, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.4. Перечисление денежных средств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчику осуществляется после представления им счета на оплату, акта установки оборудования, товарной накладной формы (ТОРГ-12) и (или) подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 после поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств (Субсидии) из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).

Раздел III

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Осуществить поставку элементов в количестве и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.
3.1.2. Представить паспорт с инструкцией по эксплуатации, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России.
3.1.3. Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию объект благоустройства в срок ________________ с даты уведомления Заказчика о готовности к проведению работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства.
3.1.4. Обеспечить выполнение работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в полном соответствии со Сметной документацией, требованиями СНиП, ТУ, а также стандартами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Обеспечить соответствие объекта благоустройства СНиПам, ГОСТам, а также стандартам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Выполнить все работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, сдать соответствующие документы выполненных работ по объекту благоустройства Заказчику в установленный настоящим Договором срок.
3.1.7. При осуществлении работ соблюдать требования действующего трудового законодательства Российской Федерации, законодательства по охране окружающей среды, по пожарной безопасности.
3.1.8. Соблюдать санитарно-технические нормы, в том числе:
строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком;
осуществлять ежедневную уборку и вывоз строительных отходов (мусора) с объекта благоустройства после проведения работ;
размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей;
после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние: убрать строительные отходы (мусор) и т.д.
3.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства указания от Заказчика, если они не представляют собой вмешательство в деятельность Подрядчика.
3.1.10. За свой счет и своими силами в срок устранять выявленные недостатки как в период проведения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, так и в течение гарантийного срока.
3.1.11. Своевременно письменно информировать Заказчика:
о возможных неблагоприятных для него последствиях выполнения условий настоящего Договора;
о выявленных неучтенных в Сметной документации работах по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства и необходимости проведения дополнительных работ;
об увеличении сметной стоимости работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства;
о выявленных дефектах Сметной документации;
об окончании работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства.
3.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в пределах сумм, установленных Сметной документацией.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Принять и оплатить элементы и выполненные работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, при отсутствии замечаний.
3.3.2. Оплатить выполненную Подрядчиком работу по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.3.3. Предоставить доступ Подрядчику к электроэнергии, водоснабжению для выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
3.3.4. До начала работ предоставить земельный участок, подготовленный для производства работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства.
3.3.5. Принять окончательный результат выполненных работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в течение трех дней с даты письменного уведомления Подрядчиком об окончании работ, предусмотренных настоящим Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, контролировать ход и качество выполняемых ими работ, соблюдение сроков их выполнения, качество предоставленных Подрядчиком материалов.
3.4.2. При обращении Подрядчика, согласовать места складирования строительных отходов (мусора); строительные материалы, используемые для выполнения работ.
3.4.3. Отказаться от принятия результатов работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства Подрядчика и потребовать возмещения убытков в полном объеме:
в случае выявления существенных недостатков объекта благоустройства;
в случае существенных неустранимых недостатков в работе Подрядчика;
несанкционированного изменения Подрядчиком состава работ и материалов;
по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Учреждение обязуется:
3.5.1. С согласия Получателя осуществлять проверки целевого использования Заказчиком средств Субсидии, в том числе проводить осмотр выполненных работ, с последующим подписанием актов.
3.5.2. Результаты проверок оформлять актами и доводить до сведения Заказчика.
3.6. Учреждение вправе:
3.6.1. В любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качество предоставленных Подрядчиком материалов, оборудования, путем проведения выездных проверок, составления акта о выявленных недостатках в работах и иными методами, не оговоренными в настоящем Договоре, но не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.
3.6.2. Требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и исправления, некачественно выполненных работ по установке объекта благоустройства в установленные сроки.
3.6.3. Требовать замены элементов объекта благоустройства, не соответствующих Спецификации, а также требованиям СНиПов, ГОСТов, а также стандартам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
3.6.4. Осуществлять контроль за своевременным устранением Подрядчиком недостатков и дефектов работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации объекта благоустройства и его элементов.

Раздел IV

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

4. Подрядчик гарантирует:
соответствие объекта благоустройства СНиПам, ГОСТам, а также стандартам, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
выполнение всех работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в полном объеме и в сроки, определенные настоящим Договором;
качество выполнения всех работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в соответствии со Сметной документацией и действующими нормами;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, при приемке работ или в период гарантийной эксплуатации объекта благоустройства;
нормальное функционирование элементов и объекта благоустройства при его нормальной эксплуатации;
качество предоставленных им материалов, оборудования и наличие к ним предусмотренных условиями настоящего договора сертификатов качества, санитарных паспортов.
4.1. Гарантия качества на работы, выполненные Подрядчиком, в том числе используемые им материалы, устанавливается сроком на 24 месяца, с момента сдачи результата работ по акту приема-передачи выполненных работ.
4.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта благоустройства, его элементов до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.
4.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
4.4. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы объекта благоустройства и работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
4.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Учреждение (или Заказчик) назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера.

Раздел V

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5. Право собственности на элементы, а также риск случайной гибели или порчи элементов переходят от Подрядчика к Заказчику с даты приемки оборудования и (или) выполненных работ.
5.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или порчи элементов и объекта благоустройства во время проведения работ по установке и вводу объекта благоустройства в эксплуатацию.

Раздел VI

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6. Настоящим Договором устанавливается следующий порядок приемки-сдачи выполненных Подрядчиком работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства:
6.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности объекта благоустройства к сдаче в результате исполнения обязательств по настоящему Договору, обязан в течение трех рабочих дней приступить к его приему;
6.2. Сдача работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства Подрядчиком оформляется актом установки оборудования, который подписывается Сторонами настоящего Договора. При отказе от подписания акта отказывающаяся Сторона делает в нем отметку об этом.
6.3. Работа считается принятой с момента подписания Заказчиком акта установки оборудования.

Раздел VII

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7. Ответственность Заказчика:
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).
7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается в размере ____(___)% от цены настоящего Договора в виде фиксированной суммы и составляет ____ рублей ____ копеек.
7.4. Ответственность Подрядчика:
7.4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных обязательств, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей цены настоящего Договора.
7.4.3. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, и устанавливается в размере ____(____)% от общей цены настоящего Договора в виде фиксированной суммы и составляет __________ рублей _______ копеек.
7.4.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Оплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору в натуре.
За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если Заказчиком обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки в соответствии с замечаниями, действующими нормами и правилами, ГОСТами. При неустранении Подрядчиком недостатков Заказчик вправе для исправления некачественно оказанных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
7.4.5. В случае превышения Подрядчиком объемов, количества элементов, количества и стоимости работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, произошедшего по вине Подрядчика, затраты, связанные с таким превышением, возмещаются Подрядчиком за свой счет.
7.4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения элементов и результата работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, выполняемых Подрядчиком, до их приемки в установленном настоящим договором порядке, несет Подрядчик.
7.4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел VIII

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ

8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие в момент полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
8.1. Любые изменения, дополнения, соглашения к настоящему Договору являются действительными в случае, если они изложены в письменной форме и подписаны Сторонами по настоящему Договору.
8.2. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение договорных обязательств.

Раздел IX

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются соглашением Сторон (или протоколом) в письменном виде, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае недостижения согласия путем переговоров споры между Сторонами разрешаются путем направления претензии одной Стороной настоящего Договора другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 календарных дней с момента ее получения.
9.1. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении места нахождения или банковских реквизитов, произошедших в период действия настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.3. Во всем ином, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел X

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик                 Подрядчик               Учреждение
________________         ________________        __________________
________________         ________________        __________________

Приложение N 2
к Типовой конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение подрядных работ
по приобретению и установке
спортивного и детского
игрового оборудования

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункты г) - к) пункта 17 конкурсной документации, а не подпункты г) - к) пункта 10.	
                                  ЗАЯВКА
   на участие в конкурсе на выполнение подрядных работ по приобретению и
          установке спортивного и детского игрового оборудования

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (указать наименование работ, объект и адрес)

    1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица		
1.2. ИНН		
1.3. Юридический адрес		
1.4. Фактический адрес		
1.5. Контактный телефон (факс)		
1.6. Контактное лицо		

    2. Электронный адрес участника
___________________________________________________________________________
    3. Участник
___________________________________________________________________________
         является (не является), основание освобождения от уплаты НДС (если
                 является плательщиком налога на добавленную стоимость)
    4. Участник
___________________________________________________________________________
      имеет (не имеет) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
                 влияние на безопасность объектов благоустройства,
                      выданное саморегулируемой организацией
    5.  Конкурсная  документация  изучена  нами  в полном объеме и признана
полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
    6. Подтверждаем соответствие требованиям:
    деятельность  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
    отсутствие  просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или
государственными внебюджетными фондами;
    участник   не   находится   в   процессе  ликвидации  или  в  процедуре
банкротства;
    отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
    7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)	
1.	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)	Рубли		
2.	Срок выполнения работ	Календарные дни с даты начала работ		

8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)	
1.	Опыт работы:
количество успешно завершенных объектов благоустройства-аналогов за последний год	шт.		
2.	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:	человек		
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет			
	с опытом работы более 5 лет			
3.	Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)	шт.		
4.	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)	шт.		

    9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _________________
рублей ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                    (дата, номер платежного поручения)
    10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата
                               обеспечения)
    11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (указать наименование работ, объект и адрес)
документы,  предусмотренные  подпунктами  г)  -  к)  пункта  10  конкурсной
документации.
___________________________________________________________________________
  Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать
                           (при наличии печати)

Приложение N 3
к Типовой конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение подрядных работ
по приобретению и установке
спортивного и детского
игрового оборудования

                                   ОПИСЬ
                    входящих в состав заявки документов

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                         (наименование участника)
подтверждает,  что  для участия в конкурсе на выполнение подрядных работ по
приобретению    и    установке    спортивного   и   детского   оборудования
______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (указать наименование работ, объект и адрес)
в  составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что
содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа	Количество листов	

Должность, подпись уполномоченного лица, печать (при наличии печати)

Приложение N 4
к Типовой конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение подрядных работ
по приобретению и установке
спортивного и детского
игрового оборудования

                          Доверенность N _______

Место составления _________________________________________________________
Дата выдачи _______________________________________________________________
Настоящей доверенностью ___________________________________________________
                                      (наименование участника)
в лице ____________________________________________________________________
                (должность руководителя участника, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________
                                      (устава, положения и т.п.)
уполномочивает ____________________________________________________________
       (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа,
                             удостоверяющего его личность)
осуществлять  все  необходимые  действия, в том числе подписывать заявку на
участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                   (наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на __________________________________.
Подпись ______________________________________________________ удостоверяю.
               (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать (при наличии печати)

Приложение N 5
к Типовой конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение подрядных работ
по приобретению и установке
спортивного и детского
игрового оборудования

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ОПЫТ РАБОТЫ
НА РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

N п/п	Ф.И.О.	Должность в компании	Стаж работы в отрасли	Стаж работы в компании	Название учебного заведения и год окончания	Примечания	
1.							
2.							
3.							
...							

Итого:
количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы
в компании более 2 лет: ___________________ человек;
количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:
_______________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника
(заверенные участником):
1. Копия паспорта в количестве _____ шт.
2. Копия диплома в количестве _____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать (при наличии печати)

Приложение N 4
к Порядку
предоставления субсидий
в целях возмещения затрат,
связанных с приобретением и установкой
спортивного и детского оборудования
на территории муниципального
образования город Краснодар
от 24 июня 2016 г. N 2645

Список изменяющих документов
(введен Постановлением администрации МО город Краснодар
от 02.09.2016 N 4033)	

                              Протокол N ____
                  общего собрания собственников помещений
                дома N ____ по ул._________________________

__________________ г.                                          г. Краснодар

Место проведения собрания:
г. Краснодар
ул. ____________________, д. _____
Дата проведения собрания:
С "___" ____________ 201__ г. по "___" ____________ 201__ г.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: ____________________________________.
Суммарная общая площадь всех жилых и нежилых помещений, не являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих ________ собственникам, составляет _______________ кв. м.
Количество проживающих в МКД _______ человек.
Инициатор проведения собрания: ________________________________________
собственник помещения N _____ на основании ____________________________
_______________________________________________________________________
Председатель собрания: ________________________________________________
Секретарь собрания: ___________________________________________________
Присутствовали: ________ собственников помещений суммарной площадью ________ кв. м, обладающие _____% голосов.
Повестка дня:
1. Выбор в качестве секретаря собрания _______________________________.
2. Уведомление собственников помещений о принятых решениях путем размещения объявлений в подъездах до "___" ____________ 201__ г. Местом хранения протокола общего собрания определить _________________.
3. Приобретение и установка спортивного или детского игрового оборудования в рамках реализации постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 24.06.2016 N 2645 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар".
4. Утверждение локального сметного расчета на виды работ по приобретению и установке спортивного или детского игрового оборудования, составленного в соответствии с законодательством и нормативно-техническими документами.
5. Определение места расположения спортивного или детского игрового оборудования.
6. Принятие в состав общего имущества МКД спортивного или детского игрового оборудования с момента подписания акта установки оборудования, об осуществлении в дальнейшем содержания, обслуживания и, при необходимости, демонтажа оборудования за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.
7. Выбор подрядной организации, предлагающей наиболее оптимальные условия качественного выполнения работ.
8. Срок начала работ по установке спортивного или детского игрового оборудования.
9. Определение организации, осуществляющей технический надзор за проведением работ по установке спортивного или детского игрового оборудования.
10. Наделение правом подписания акта установки спортивного или детского игрового оборудования председателя правления многоквартирного дома (ТСЖ, ЖСК).
11. Наделение _____________________ правом на заключение договора на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования в качестве Заказчика.
Кворум для принятия решения составляет 67% голосов, в связи с чем общее собрание правомочно рассматривать все вопросы повестки дня.
Решили:
1. Выбрать в качестве секретаря собрания _____________________________.
Голосовали: "ЗА" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ПРОТИВ" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _______ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
2. Уведомить собственников помещений о принятых решениях путем размещения объявлений в подъездах до "___" ____________ 201__ г. Местом хранения протокола общего собрания определить _________________.
Голосовали: "ЗА" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ПРОТИВ" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _______ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
3. Установить спортивное или детское игровое оборудование в рамках реализации постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 24.06.2016 N 2645 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар".
Голосовали: "ЗА" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ПРОТИВ" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _______ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
4. Утвердить локальный сметный расчет на виды работ по приобретению и установке спортивного или детского игрового оборудования:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________ на сумму _________________________ рублей
Голосовали: "ЗА" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ПРОТИВ" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _______ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
5. Определить местом расположения спортивного или детского игрового оборудования земельный участок, находящийся на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Принять в состав общего имущества МКД спортивного или детского игрового оборудования с момента подписания акта установки оборудования, установленное в рамках реализации постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 24.06.2016 N 2645 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар" спортивное или детское игровое оборудование с момента подписания акта установки оборудования, осуществлять дальнейшее содержание, обслуживание и, при необходимости, демонтаж данного оборудования за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.
Голосовали: "ЗА" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ПРОТИВ" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _______ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%
7. Выбрать подрядную организацию, предлагающую наиболее оптимальные условия качественного выполнения работ (выбрать нужное):
из трех и более предложенных (в случае, если сумма работ по выполнению подрядных работ по поставке и установке составляет менее 500 тысяч рублей):
1) ___________________, 2) ____________________, 3) ___________________
_______________________________________________________________________
В пользу предложения ________________________
путем проведения открытого конкурса (в случае, если сумма работ по выполнению подрядных работ по поставке и установке составляет 500 тысяч рублей и более).
Голосовали: "ЗА" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ПРОТИВ" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _______ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
8. Начать работы по установке спортивного или детского игрового оборудования в сроки, установленные заключенным договором.
Голосовали: "ЗА" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ПРОТИВ" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _______ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
9. Право осуществления технического надзора за проведением работ по установке спортивного или детского игрового оборудования предоставить муниципальному казенному учреждению "Горжилхоз" муниципального образования город Краснодар.
Голосовали: "ЗА" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ПРОТИВ" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _______ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
10. Наделить правом подписания актов установки спортивного или детского игрового оборудования председателя правления многоквартирного дома (ТСЖ, ЖСК).
Голосовали: "ЗА" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ПРОТИВ" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _______ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
11. Наделить _________________________ правом на заключение договора на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования в качестве Заказчика.
Голосовали: "ЗА" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ПРОТИВ" ________ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _______ собственников, обладающие ________ кв. м, что составляет _____%.
Приложения:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий следующие сведения:
обо всех собственниках помещений в МКД;
решения собственников по повестке дня собрания.
2. Сообщение о проведении общего собрания.
3. Список собственников, присутствовавших на очной части общего собрания.
4. Документ, подтверждающий уведомление собственников о собрании, путем размещения сообщения о собрании в местах, доступных для всех собственников помещений (на стене площадки первого этажа в каждом подъезде МКД).

Председатель собрания                                ______________________

Секретарь собрания                                  _______________________